新土方运输工程合同书
新土方运输工程合同书 本文关键词：土方，合同书，运输，工程
新土方运输工程合同书 本文简介：土方运输工程合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于甲方就洋浦填海工程项目石方工程生产任务，为保证该工程建设任务保质保量如期完成，需分包运输石方给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》的规定，遵循平等、自愿、公正、诚实守信的原则，双方协商一致，签订本合同。（1）工程地点：洋浦保
新土方运输工程合同书 本文内容：
土方运输工程合同书
发包方：
（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）
鉴于甲方就洋浦填海工程项目石方工程生产任务，为保证该工程建设任务保质保量如期完成，需分包运输石方给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》的规定，遵循平等、自愿、公正、诚实守信的原则，双方协商一致，签订本合同。
（1）
工程地点：洋浦保税港区办公楼后侧运到石油PAT储备码头
（2）
施工年期：两年（一年一签）
（3）
车辆要求：车辆车厢容积为20—26立方车（30台）
（4）
运距：约11公里
第一条：运土单价及管理费用施工要求（挖装土石方另签合同）
该工程以施工队伍运费单价：
元/吨每公里(
/吨每公里)，每车计算该单价不含任何税金及个人所得税（税金及个人所得税由甲方负责交），运距是按挖装机为起点到汽车倒石点为终点（按汽车行走路线为准），运距以约11公里为终点。
第二条：结算方法及支付方式
1、
每两天凭运输票以结帐付款一次。第一次按确认量的90%结付，余10%作为保证金。以后的按实际完成的工程量现金结算。第一次结账前，每台车每天可以借支生活费300元，进场运输车工地负责加油。
2、
退场，在土方工程量完成90%后，甲方无法提供足够的工作量时，双方协商退场，甲方在5天内结算，付清所有工程款及保证金。
第三条：油料供应、定价及管理
甲方按每公升柴油定价为
元/公升，此后均按此价格执行不变，甲方暂代支付油款，结算时从工程款中扣除。
第四条：进场费用标准及执行
车队进场的当天，甲方付给乙方每台车500元进厂费，此款在乙车辆施工7天后结算时扣除。
第五条：双方责任和义务
甲方责任：
1、
甲方提供有权发包本工程的合法资料、工程款凭据，作为同乙方签订本合同的依据，负责三通一平、即水、电、道路及场地生活用设施（施工队所有水、电、宿舍由甲方无偿提供，不包括修理）。
2、
负责乙方车辆进场后及时提供有关工程的施工技术性资料，测量标高放点、控制，为乙方开展工作提供方便。正确安排施工，确保乙方设备正常运作。
3、
负责管理、协调乙方的工作，审核施工工作方案，监督、指导工程施工，负责施工路面经常维修，并保持运输畅通无阻，和负责倒泥土场地平整。
4、
负责临时设施修建，甲方无偿提供修理场地。
5、
负责安排工作正常动作，乙方车辆进场后，如果甲方原因造成乙方停工，甲方每天补助每台车300元费用，进场以通知为准。
6、
因有部分车辆手续不合，由甲方负责当地政府相关部门做好关系，如：交警、运管、路政、城关及环保扣车，甲方负责取车，费用由甲方承担（施工期间车辆必须是工地范围内，超出工地范围及出现事故责任由乙方负责）。
7、
甲方必须具备充足的施工场地、工作时间，有经验的施工管理人员到现场管理，每月除天气影响外，要确保有22个工作日以上，并保证能24小时确保运输不误时间。甲方负责在乙方施工时间内，保证管理人员到场，迟到早退或造成误工应承担误工责任。
8、
甲方向乙方发出进场通知书的同时，应确定施工标段、准确运距及区域、倒泥土具体位置，否则乙方向甲方索赔车辆进场的经济损失。
乙方责任：
1、
合理配套机械和人员的进场作业，力求达到合同要求的标准（按工程工作量的实际情况分批进场，每队伍最低标准进场设备要求30台以上）。第一批进场不低于10车。
2、
按照甲方提出的合理施工方案，制定管理措施和作业方案，双方共同认可后付诸实际。
3、
协助甲方的统一组织与管理，制定专人负责施工机械和所属人员的现场管理、基础性的资料填写及完成，施工记录、完成土方量报表等。
4、
负责现场安排机车调动、使用、油材料、保养、维修、管理等工作。
5、
在施工期间，如气候等天灾性出现的停工、怠工现象，乙方视为合理，不得要求甲方误工赔偿。
6、
乙方与甲方之外的第三者之间的任何经济关系与本合同内容无关的，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责。但因工程款项未按时支付出现的停工误工损失由甲方负责。
7、
乙方机械操作人员和管理人员应遵纪守法，不得滋事扰民，如情况属实，乙方应该协助甲方将滋事人员清退出场。
8、
乙方应承担是乙方原因造成的到场人员和设备引起的安全责任，因乙方原因所发生的任何安全事故由乙方自行处理。乙方有理由拒绝甲方安排冒险施工。
第六条：违约责任
1、
甲方工程量不足或拖延支付机械费和工程款，乙方有权依法向甲方提出索赔，仍不予解决视为甲方违约，甲方应承担因此给乙方带来的停误工经济损失和法律责任。
2、
在约定期限内，乙方未能按合同要求组织设备进场施工作业或设备人员不到位的，甲方有权通知乙方协商终止合同，并另行安排队伍进场，所造成的损失由乙方全额承担，甲方并保留法律诉讼权。
3、
乙方由于未能履行本合同规定的工期，导致工程延误影响了甲方项目整体开发而造成的损失应由乙方承担损失责任。
4、
双方应遵守本合同，杜绝不廉洁行为，督促双方敬业守法，如果发生任何机车出现不廉洁行为，由甲、乙双方协商处理。
第七条：合同争议的解决方式
合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，也可由政府相关管理部门调解，协商不成的，申请当地人民法院提起诉讼。
第八条：合同终止
1、
本合同执行过程中，依法按本合同条款履行。
2、
甲乙双方在没有任何理由的情况下突然单方面终止合同，要赔偿对方损失。
3、
本合同执行完毕，款项结算付清，甲乙双方履行完本合同的相关义务后，本合同自行终止。
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，如有补充再另行签订补充合同及附件，具有同等法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人签订之日起七天内车辆进场生效，并具有法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
篇2：抛填碎石土方案
抛填碎石土方案 本文关键词：土方，碎石
抛填碎石土方案 本文简介：藏木水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程辅助企业实施性施工组织设计藏木水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程二期围堰迎水面抛填碎石土施工方案批准：审核：编写：中国安能建设总公司藏木水电站工程项目部二〇一九二〇一九年二月九日1.工程概况根据2011年7月4日设计通知要求（藏木设（导）字2011-009号
抛填碎石土方案 本文内容：
藏木水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程
辅助企业实施性施工组织设计
藏木水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程
二期围堰迎水面抛填碎石土
施工方案
批准：
审核：
编写：
中国安能建设总公司藏木水电站工程项目部
二〇一九二〇一九年二月九日
1.
工程概况
根据2011年7月4日设计通知要求（藏木设（导）字2011-009号），二期上游围堰防渗墙施工过程中，河床右侧部位漏浆、塌孔现象较为严重‘且墙下帷幕灌浆施工显示该部位耗浆量很大。截止7月4日，二期上游围堰抽水量已达约1000~1500m3/h。为减少二期上游围堰及基坑渗水量，确保基坑施工安全，经研究决定，在二期上游围堰迎水面部分位置抛填碎石土。此工程由我部进行施工。
2.
主要工程量
根据设计图纸要求，本工程碎石土抛填工程量如下表：
序号
名称
占地面积（m3)
备注
1
抛填碎石土
24000
3.
施工布置
（1）碎石土取料场：根据现场施工情况，拟在左岸下游3#渣场2#公路旁取碎石土料。
（2）施工道路：
碎石土取料主要利用前期3#渣场内已形成的临时施工便道，再修建一条长约500m，宽8m的临时施工便道通往碎石土取料区域内。通过场内2#公路、二期围堰施工临时道路运输至抛填施工现场。
4.
主要项目施工方案
采用挖掘机与装载机配合，按照从下游往上游方向，依次将场平区域内杂物，孤石以及其它附着物清除。清除表层覆盖物，对于较大石块，采用风枪钻孔爆解小，然后弃运至左岸3#渣场。清除后挖掘机和装载机来回行驶进行碾压，履带应重叠一半。
4.1.
钢筋模板加工厂
布置在左岸下游4#渣场下游端头，与金结制作安装场地临近，主要承担本标主体及临建工程全部钢筋、锚筋等加工。
左岸大坝混凝土总量68万方，月高峰强度3万方，混凝土的钢筋平均含量为14.68kg/m3，高峰月加工强度为440t。厂内设钢筋加工车间、材料及成品堆放场、工具库房及值班室，模板加工及堆放区。规划建筑面积597m2，占地面积9200m2。
其生产方式按一班制考虑，生产能力20t/班，高峰时按二班制生产。场内场内钢筋吊运加工，采用50t履带吊吊运。
钢筋加工厂内设置钢筋棚，钢筋加工车间采用轻型钢架结构，住宿区及工具库房采用砖混结构，屋顶为彩钢瓦结构，钢筋棚内设置地笼，进行材料堆放。具体详见钢筋加工厂施工图。
4.2.
金结制作及堆放场
本标段金属结构制安安装量为4364t，根据类似工程推算，拟规划建筑面积190m2，占地面积3000m2，具备每月制作钢结构200t的能力，厂内设加工车间、防腐车间、材料及成品堆放场、工具库房及值班室。布置在左岸下游4#渣场，紧邻钢筋加工厂，主要承担着本标段内钢衬、机电埋件、钢结构等零星金属构件的制作、防腐任务，以及本标段闸门、启闭机的存放与预拼装。场内场内钢筋吊运加工，采用50t履带吊吊运。
住宿区采用砖混结构，屋顶为彩钢瓦，加工车间、防腐车间采用轻型钢架结构。
4.3.
机械修配、保养厂及停放场
布置在左岸下游4#渣场，主要承担承担各种工程车辆以及大型施工机械设备的停放任务，投入本工程施工的所有机电设备、施工机械和汽车的总成检修、维修、保养，临时故障处理等。厂内设机修车间，机械加工车间、工机具房、办公及值班室等。由于大坝标混凝土采用缆机浇筑，大型施工设备修理和保养工作量少，主要进行运输设备保养维修，施工机械修理和保养车间规划规模为10台/天，规划建筑面积180m2，占地面积4000m2。
具体施工方法详见施工图。
4.4.
砂石骨料及混凝土拌和系统
本工程砂石加工系统由发包人另行招标实施，已于2009年8月建成投产，负责供应整个工程的砂石骨料。已于2009年8月建成投产，负责供应主体工程的全部混凝土(不包含喷混凝土)。
本标需要自行建设一个混凝土系统，布置左岸下游4#渣场，主要用于前期临建设施、供料平台等零星混凝土、预制混凝土、二期混凝土、坝顶铺装层混凝土、特种混凝土等的生产。自行拌和混凝土总量约3万m3，按月高峰强度3000m3/月考虑，修建HZS60拌和站1座，建筑面积100m2，占地面积1000m2。
施工措施：
（1）
场地处理
为确保场地使用的耐久性和环保，首先清除建设场地区域内的浮渣及夹层，采用20cm的砂砾石作为垫层，20cm厚的C20混凝土作为面层。场地设置为四周低，中间高，面层排水坡度>1%，以利于排水。场地四周设置M7.5#砂浆抹面排水沟，排水沟连接沉淀池。
（2）
基础施工
拌和站基础采用C25钢筋混凝土，保证搅拌机顺利安装，依据厂家提供的设置图进行砼以及各种埋件的施工，并进行进行承载力，抗倾覆计算。
（3）
水泥储存罐基础及外加剂房施工
水泥储存罐按厂家提供的基础设计图进行施工，采用C25混凝土进行浇筑，并预埋连接构件，储存罐地基进行验算。
外加剂房采用彩钢房屋，并靠近搅拌机，其库房地面采用C25混凝土进行硬化。为确保水泥储存罐稳定性，在罐体四周设置地锚基础，在硬化之前进行施工。地基施工时需设置防雷接地装置，防雷接地应符合GB50057有关要求，其电阻不大于10欧姆。
（4）
砂石料场施工
砂石料分料采用“40”墙的方式砌筑，挡墙高度2m，水泥砂浆抹面，仓内后墙高，仓口低。
砂石料场采用棚架结构，隔离堆放，全部予以围护，避免阳光直射和雨水侵蚀。为严格控制混凝土拌和温度，砂石料场附近设置水温控制装置，对搅拌用水实现夏冷冬热。
（5）
拌和站标识牌
八图一牌及各类标识牌，警示牌标志齐全，放置在工地入口处，其它标识牌按安全功能标识牌放置。
4.5.
混凝土构件预制场
根据类似工程推算，左岸大坝预制混凝土总量4040方，主要为坝顶门机轨道梁，坝顶交通桥梁及坝顶零星盖板等。生产规模4000m3/年，建筑面积50m2，占地面积3000m2。布置在左岸下游4#渣场，主要承担预制混凝土梁、板、柱及无砂混凝土排水管等施工任务，场内设值班室及工具房、作业场及堆放场，值班房和工具房采用砖混结构，屋顶为彩钢活动房屋。
4.6.
施工仓库储系统
1、综合仓库
综合仓库设置于藏木大桥左岸桥台，根据同类工程施工经验推算，拟规划建筑面积222m2，占地面积3000m2。集中储存保管整个工地统一调配使用的物资，包括综合仓库(劳保库、工具配件库、小型电器库、小型机电设备库)、材料堆放场、办公室及值班室等。建筑物采用一层砖混结构，屋顶采用彩钢瓦搭设。
2、火工材料库
发包人已在施工现场设有火工材料库。本标不另设，火工材料直接利用发包人在现场修建的炸药库，当班未用完的炸药退回发包人炸药库。
3、油库
发包人已在施工现场设有油料库。本标不另设，现场配置1台10t柴油油罐车和1台5t汽油油罐车，负责现场施工机械、履带设备流动加油的任务。
4、各种材料堆放场
1)
钢筋、钢材堆放场：仓储系统中不另设，由钢筋加工厂的原材料堆放场承担仓储任务，使用量少的钢材暂堆存于综合仓库的材料堆放场；
2)
水泥、粉煤灰等胶凝材料堆放场：仓储系统中不另设，由本标混凝土拌和系统内设置的各种料罐承担仓储任务，现场零星使用的材料由布置在现场的临时库房承担。
5.
施工进度计划
本标进场后即进行施工区域内的施工施工辅助企业建设，以及施工临时道路修建，计划2011年6月至25日开工，2011年9月31日前完成钢筋加工厂施工，2011年12月31日陆续完成所有临建施工，工期8个月。
6.
资源配置计划
6.1.
劳动力配置
在本工程中，我部将组建一套齐全的施工班组，主要负责土方挖运、场地平整现场排水施工和永久建筑物施工。
劳动力需用量计划，详见劳动力下表。
序号
工种
数量
进场时间
1
管理人员
10人
2011年6月25日
2
技工
40人
2011年6月25日
3
电工
3人
2011年6月25日
4
普工
50人
2011年6月25日
合计
103人
6.2.
施工设备配置计划
根据工程施工任务、阶段工期目标，拟投入本工程的施工设备主要有：
序号
机械或设备名称
型号规格
数量
备注
2
挖掘机
卡特320
1台
3
装载机
ZL50
1台
4
电焊机
2台
5
混凝土搅拌机
352
1台
6
砂浆搅拌机
JDY
1台
7
自卸车
15t
2台
8
空压机
15m3
1台
9
移动式柴油发电机
100KW
1台
10
蛙式打夯机
2台
7.
质量、安全、文明施工保证措施
7.1.
质量保证措施
为了提高施工质量管理，项目部应成立以项目经理为质量责任第一人的质量管理领导小组，按照质量事故四不放过原则，层层落实质量责任制，开展质量宣传教育活动，提高全员的质量意识，制定质量创优计划，确保质量目标实现。
7.2.
安全施工措施
在工程施工中，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规，严格遵守业主的安全制度，以施工安全目标为中心，“横向到边、纵向到底”，采取可靠措施，建立健全安全生产保证体系，落实以项目经理责任制为主的各级安全生产责任制，重奖重罚，切实制订内部安全管理实施细则，并贯彻于施工全过程，确保施工安全，以促进各阶段施工目标的顺利、按期完成。
根据业主统一规划，按照国家有关安全生产管理规定，落实适合本工程特点的安全标准化建设。进场后规划适合本工程的安全标准化建设的规模、标准、内容、计划，分步骤进行建设。
7.3.
环境保护及文明施工措施
项目部将在工程开工前编制施工和生活区的环境保护措施计划，报送监理工程师审批。环境保护措施计划主要内容有：为搞好施工期的环境管理，促进工程快速、文明施工，保证本标工程计划的按期实现，项目部对施工的全过程进行环境管理，包括施工技术、施工组织、施工材料、施工设备都要从源头开始进行控制，全过程进行管理，源、尾进行治理。在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。
文明施工目标：施工工地整洁有序，无烟头，施工标志齐全美观，施工工艺科学合理，推行程序化、标准化作业，施工作业人员一律统一着装，挂牌上岗。严格执行发包人、监理人的指示，服从发包人和监理人的协调管理，尊重工程所在地的民族习俗，与其它各承包人友好相处，共同创建文明施工样板工地。
编制详细的文明施工保证措施，上报监理、业主审批通过后执行，文明施工最能直观反映单位的管理能力，项目部应支列相关专项费用，确保专款专用。
7.4.
职业健康安全保证措施
本工程由于深处高原缺氧地带，为保障人员的身体健康，项目部应建立医务室，配备必要的专职医务人员，定期进行组织身体检查，如发现身体出现高原症状或职业病症状的人员及时安排就医，病情严重者立即送往内地治疗。同时设立健康保障基金，为突然发病，经济困难的职工提供保障。由项目部质安科组织开展职业病危害源检查，购买相应的劳保用品发放职工使用，减少职业病危害。
-
6
-
篇3：xx土方工程承包合同(总公司)
xx土方工程承包合同(总公司) 本文关键词：土方，承包合同，总公司，工程，xx
xx土方工程承包合同(总公司) 本文简介：土石方工程承包合同发包方：xxxxxxxxxxxxx有限公司（以下简称甲方）承包方：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司（以下简称乙方）甲方将xxxxxxxxxxx土方、及桩基础工程承包给乙方施工，为了明确甲乙双方在施工过程中权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意达成以下合同条款，双方遵照执行
xx土方工程承包合同(总公司) 本文内容：
土石方工程承包合同
发包方：xxxxxxxxxxxxx有限公司（以下简称甲方）
承包方：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司（以下简称乙方）
甲方将
xxxxxxxxxxx
土方、及桩基础工程承包给乙方施工，为了明确甲乙双方在施工过程中权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意达成以下合同条款，双方遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、夯实、平整及检测；基础打桩、破桩头、桩基检测。
二、承包方式：
本工程承包方式采取土方暂定总价
固定综合单价17元/m3包干，桩基础以每米的固定价格（150元/每米）按实结算。乙方按照甲方要求对项目地块的挖、运、夯实、平整以及桩基础的制作、施工机械进出场、项目检测等进行包干实施，不得转包。
3、
项目质量与施工要求：
1、乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
2、土方施工要求:
?、项目地块的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
?、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应每分30cm一层进行夯实，共夯实5层，夯实后须经质监站进行环刀取样试验，密实度达到94%以上，方为合格；否则乙方承担整修、返工费用。
3、桩基础施工要求：
本工程桩基础采取洛阳铲桩桩基施工，机械进出场、现场文明、安全施工、桩基检测等由乙方承担。具体桩数和工程量以建设单位和甲方共同认可的施工图和工作联系单，以及钢筋笼长度及施工记录为准。具体承包内容包括场地平整，障碍物处理，桩位测量放样定位，钢筋、砼材料供应，钢筋笼制作安装，混凝土现场拌制及浇灌，试件、试块取样制作养护试验，成桩及桩孔防护，破桩头，施工技术资料收集整理成册，办理施工技术资料签证，施工现场的临时水电安装和临时设施的设置等整个桩基施工全部内容。
3、
项目工程量：
暂定土方量为9096.5立方米，桩基础按设计要求打至持力层500MM，具体米数按实计算。
四、工程承包价格：
1、挖运土方、水夯及压路机压实、压实试验检测按固定综合单价17元/立方米(含场外运费、卸土费等所有费用)计取，共计154640.5元，此价格为土方暂定总价，如遇岩石放炮不予以经济签证。
2、洛阳铲桩基础费用为150元/米，包括桩基础，洛阳铲钢筋为Ф400钢筋笼，混凝土标号为C30，钢筋笼制作吊装，灌注桩机进出场，人工破桩，桩基础检测等。桩基础米数按实计量。
3、土方及桩基础工程均需按集团要求办理竣工结算，土方需提供原始地形和完工地形各一套测绘图及数据，按实际完成的工程量计算。
五、工期要求：自合同签订之日
15日
内完成。乙方根据甲方的工期如有延期，则延期2天后，第3天开始延期每天按1000元处罚，累计处罚最多不超过桩基工程总造价的5%。
六、付款方式：
1、本工程甲方不支付备料款和进度款，待项目工程全面完成后，甲方在收到乙方出具的各项工程合格检测报告后3个工作日内支付工程总造价的80%给乙方，余款在加油站主体工程完成后给予一次性付清。
2、甲方支付乙方工程款时，乙方向甲方提供等额的建安发票，甲方方可付款。
七、施工安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、乙方应严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。特别是岩石爆破，必须做好一切安全准备工作，否则出现安全事故，概由乙负责并承担全部费用。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、
乙方雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
5、乙方发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
八、其它事宜：
1、甲方应为乙方提供施工场地的临时用水水源及临时用电电源。乙方施工期间所用水电费由乙方自行承担。
2、工程完工后，乙方应做到工完料清、场地清、方可交付。
3、乙方负责处理好与当地的关系和矛盾，并承担相关费用。
九、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方：
乙方：
签约地点：
签约时间：